HVT

Achtung !!! Seit dem 1. April 2022 haben wir geänderte Geschäftszeiten.

Sie erreichen uns Montag-Donnerstag von 7:00-17:30 Uhr!

Unsere Leistungen:
Ein Ansprechpartner – alle Leistungen

Unsere Ingenieure und Techniker entwerfen ausgereifte Technologien für die Installation und Wartung moderner Gebäudetechnik. Mit dem Blick auf Ihr Budget und Ihren Zeitplan beraten wir Sie gern – und finden die passende Themen- oder Komplettlösung. So bleibt der Aufwand für Sie kalkulierbar.

 

Unser eingespieltes Team betreut Projekte der Rundum-Versorgung in kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Mit hochwertigem Service, der unsere Kunden langfristig zufriedenstellt.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Wohltemperiert: Heizen mit Zukunft – für Häuser und Hallen in Berlin-Brandenburg.

Heizen Sie konventionell? Oder mit regenerativen Energien? Unser Team steht Ihnen gern zur Seite, wenn Sie eine kostensparende Lösung mit Zukunft suchen. Wir bieten eine qualifizierte Beratung und Installation – aus einer Hand und mit umfassendem Kundenservice.

 

Nutzen Sie das ganze Sparpotenzial bei Wärmepumpen

Damit Wärmepumpen ihre ökonomische und ökologische Wirkung voll entfalten können, arbeiten wir u. a. mit dem Anbieter M4Energy eG zusammen. Verminderte Netzentgelte, separate Zähler oder die Nutzung von Abschaltzeiten – profitieren Sie von kombinierten Sparoptionen.

 

Heizen, kühlen und lüften – mit dem ClimaLevel® Multiboden

Wenn Sie mit einem einzigen System Ihr Gebäude heizen, kühlen und lüften möchten, ist der ClimaLevel® Multiboden eine innovative Lösung. Komfortabel wie eine Fußbodenheizung, bietet ClimaLevel® alle Funktionen für ein optimales Klima zu jeder Jahreszeit. Eine leistungsstarke, sparsame Technologie, bei der Luft durch einen Hohlraum im Boden geführt und temperiert wird. Zusätzlich können Sie Kabel im Fußboden unterbringen.

 

Wir verfügen über alle notwendigen Zertifikate und Zulassungen (Sachkundenachweis TRGS519) für die Entsorgung von Asbest und künstlichen Mineralfasern (KMF). So sind Sie auf der sicheren Seite.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Zertifizierter Einbau topaktueller Sanitäranlagen aller Hersteller.

Beim sparsamen Einsatz von Wasser beraten wir Sie fachkundig. Unsere Spezialisten kennen die Sanitärprodukte aller Hersteller bis ins Detail. Sie entwerfen eine erstklassige Anlage, die genau zu Ihrem Bedarf passt. Davon profitieren Sie gerade dann, wenn es nicht um Standardlösungen geht.

 

Bei Neubau, Modernisierung und Sanierung stellen wir Ihnen neben den klassischen Varianten gern auch die die Optionen ökologischer Wasserversorgung vor.

 

Wir sind Vertragsinstallateur der Stadtwerke Potsdam (EWP – Registriernummer G 065/96 und W 95/01/01), verschiedener Berliner Versorgungsunternehmen und der Havelländischen Stadtwerke. Selbstverständlich sind wir nach DIN 1988 / DVGW-TRWI und DVGW-TRGI für die Installation von Trinkwasser- und Gasanlagen zertifiziert.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Wir installieren Elektroanlagen und Solartechnik.

Ohne Strom geht nichts. Deshalb setzen wir Ihre Wünsche schnell und fachgerecht um. Unsere Spezialisten installieren, prüfen und warten Elektroanlagen aller Art. Für den Einbau von EIB-Installationen für die Gerätesteuerung (Europäischer Installationsbus nach EN 50090) sind wir qualifiziert.

 

Auf der Höhe der Zeit sind wir auch beim Einsatz erneuerbarer Energien. Möchten Sie Solarenergie nutzen? Denken Sie an den Einsatz von Photovoltaik? Wir beraten Sie gern. Und finden die passende Technologie für Ihr Unternehmen.

 

Auf Wunsch statten wir Sie auch mit moderner Kommunikationstechnik aus. Um rundum versorgt zu sein, nutzen Sie gern unser Paketangebot.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Lüftung und Luftreinigung – für Gastronomie, Kliniken und Gewerbe.

Wir sorgen für optimale Produktions- und Arbeitsbedingungen in Büro- und Gewerberäumen: Raumtemperatur, Sauerstoffgehalt und Luftfeuchtigkeit werden optimiert. Schimmelpilze, Verunreinigungen und unangenehme Gerüche werden vermieden.

 

Wir betreuen Projekte jeder Größenordnung, wie z. B. Bürogebäude, Krankenhäuser, Labore, Gastronomiebetriebe und Industrieanlagen, inklusive Reinräume.

 

Gern überprüfen wir auch Ihre vorhandene Lüftung im Hinblick auf die neuesten energetischen und hygienischen Standards. Wir zeigen Ihnen Optimierungspotenziale auf, um Ausfälle zu reduzieren und durchgängig niedrige Betriebskosten zu sichern.

 

Im Zusammenwirken mit unserem Verbundpartner bieten wir Ihnen den Einbau moderner Brandschutztechnik an. Dazu gehört auch die Instandhaltung und Wartung von Brandschutzklappen, Brandschutztüren, Brandschutzmeldeanlagen und -zentralen sowie Sprinkleranlagen mit der zugehörigen Peripherie. Selbstverständlich führen wir sämtliche Arbeiten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aus.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Kälte- und Klimatechnik für Industrie und Gewerbe.

Kühlen, lagern, einfrieren: Zuverlässige Technologie ist bei diesen Prozessen unabdingbar. Unsere erfahrenen Mitarbeiter besprechen mit Ihnen vor Ort die Anforderungen an Ihre Kühl- oder Klimaanlage. Wir beraten Sie zielgerichtet bei der Produktauswahl. Und entwerfen eine individuelle Lösung, die Ihre Infrastruktur und Ihren Bedarf ins Zentrum setzt.

 

Von der Kleinkühlzelle bis zur industriellen Großkälteanlage: Beim Komplettangebot der HVT profitieren Sie von der ununterbrochenen Handlungskette. Planung, Montage, Wartung, Betreibung, Fernüberwachung, Reparatur und 24-h-Notfallservice: Alles liegt in einer Hand. So ist durchgängige Qualität garantiert. Die Kalkulation wird transparent.

 

In der Lebensmittel-, Pharma- und Medizintechnikbranche und in weiteren Industrie- und Gewerbebetrieben installieren wir seit mehr als 20 Jahren moderne Kälte- und Klimatechnik. Gern unterbreiten wir auch Ihnen ein Angebot.

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Nutzen Sie die Vorteile erneuerbarer Energien.

Natürliche Energie umgibt Ihr Haus und lässt sich gewinnbringend nutzen. Solartechnik führt dem Versorgungskreislauf Ihres Gebäudes Wärme zu. Mit einer Photovoltaik-Anlage werden Sie selbst zum Stromproduzenten. Gern zeigen wir Ihnen, wie sich diese Investition langfristig für Sie rentiert.

 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung mit umweltgerechten Wärmepumpen: Licht, Grundwasser oder Erdwärme liefern die Energie für Ihr Heiz-, Kühl- und Warmwassersystem. Effiziente Umwandlung senkt die Verbrauchskosten.

 

Wir sind Servicepartner für die Installation von Wärmepumpen der Ochsner GmbH und der Robur GmbH. Aus hochwertigen Modulen baut unser erfahrenes Team Ihre ganz spezielle Umwelttechnik. Von A bis Z. Zu Ihrem Vorteil.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Wohltemperiert: Heizen mit Zukunft – für Häuser und Hallen in Berlin-Brandenburg.

Heizen Sie konventionell? Oder mit regenerativen Energien? Unser Team steht Ihnen gern zur Seite, wenn Sie eine kostensparende Lösung mit Zukunft suchen. Wir bieten eine qualifizierte Beratung und Installation – aus einer Hand und mit umfassendem Kundenservice.

 

Nutzen Sie das ganze Sparpotenzial bei Wärmepumpen

Damit Wärmepumpen ihre ökonomische und ökologische Wirkung voll entfalten können, arbeiten wir u. a. mit dem Anbieter M4Energy eG zusammen. Verminderte Netzentgelte, separate Zähler oder die Nutzung von Abschaltzeiten – profitieren Sie von kombinierten Sparoptionen.

 

Heizen, kühlen und lüften – mit dem ClimaLevel® Multiboden

Wenn Sie mit einem einzigen System Ihr Gebäude heizen, kühlen und lüften möchten, ist der ClimaLevel® Multiboden eine innovative Lösung. Komfortabel wie eine Fußbodenheizung, bietet ClimaLevel® alle Funktionen für ein optimales Klima zu jeder Jahreszeit. Eine leistungsstarke, sparsame Technologie, bei der Luft durch einen Hohlraum im Boden geführt und temperiert wird. Zusätzlich können Sie Kabel im Fußboden unterbringen.

 

Wir verfügen über alle notwendigen Zertifikate und Zulassungen (Sachkundenachweis TRGS519) für die Entsorgung von Asbest und künstlichen Mineralfasern (KMF). So sind Sie auf der sicheren Seite.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Lüftung und Luftreinigung – für Gastronomie, Kliniken und Gewerbe.

Wir sorgen für optimale Produktions- und Arbeitsbedingungen in Büro- und Gewerberäumen: Raumtemperatur, Sauerstoffgehalt und Luftfeuchtigkeit werden optimiert. Schimmelpilze, Verunreinigungen und unangenehme Gerüche werden vermieden.

 

Wir betreuen Projekte jeder Größenordnung, wie z. B. Bürogebäude, Krankenhäuser, Labore, Gastronomiebetriebe und Industrieanlagen, inklusive Reinräume.

 

Gern überprüfen wir auch Ihre vorhandene Lüftung im Hinblick auf die neuesten energetischen und hygienischen Standards. Wir zeigen Ihnen Optimierungspotenziale auf, um Ausfälle zu reduzieren und durchgängig niedrige Betriebskosten zu sichern.

 

Im Zusammenwirken mit unserem Verbundpartner bieten wir Ihnen den Einbau moderner Brandschutztechnik an. Dazu gehört auch die Instandhaltung und Wartung von Brandschutzklappen, Brandschutztüren, Brandschutzmeldeanlagen und -zentralen sowie Sprinkleranlagen mit der zugehörigen Peripherie. Selbstverständlich führen wir sämtliche Arbeiten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aus.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Kälte- und Klimatechnik für Industrie und Gewerbe.

Kühlen, lagern, einfrieren: Zuverlässige Technologie ist bei diesen Prozessen unabdingbar. Unsere erfahrenen Mitarbeiter besprechen mit Ihnen vor Ort die Anforderungen an Ihre Kühl- oder Klimaanlage. Wir beraten Sie zielgerichtet bei der Produktauswahl. Und entwerfen eine individuelle Lösung, die Ihre Infrastruktur und Ihren Bedarf ins Zentrum setzt.

 

Von der Kleinkühlzelle bis zur industriellen Großkälteanlage: Beim Komplettangebot der HVT profitieren Sie von der ununterbrochenen Handlungskette. Planung, Montage, Wartung, Betreibung, Fernüberwachung, Reparatur und 24-h-Notfallservice: Alles liegt in einer Hand. So ist durchgängige Qualität garantiert. Die Kalkulation wird transparent.

 

In der Lebensmittel-, Pharma- und Medizintechnikbranche und in weiteren Industrie- und Gewerbebetrieben installieren wir seit mehr als 20 Jahren moderne Kälte- und Klimatechnik. Gern unterbreiten wir auch Ihnen ein Angebot.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Zertifizierter Einbau topaktueller Sanitäranlagen aller Hersteller.

Beim sparsamen Einsatz von Wasser beraten wir Sie fachkundig. Unsere Spezialisten kennen die Sanitärprodukte aller Hersteller bis ins Detail. Sie entwerfen eine erstklassige Anlage, die genau zu Ihrem Bedarf passt. Davon profitieren Sie gerade dann, wenn es nicht um Standardlösungen geht.

 

Bei Neubau, Modernisierung und Sanierung stellen wir Ihnen neben den klassischen Varianten gern auch die die Optionen ökologischer Wasserversorgung vor.

 

Wir sind Vertragsinstallateur der Stadtwerke Potsdam (EWP – Registriernummer G 065/96 und W 95/01/01), verschiedener Berliner Versorgungsunternehmen und der Havelländischen Stadtwerke. Selbstverständlich sind wir nach DIN 1988 / DVGW-TRWI und DVGW-TRGI für die Installation von Trinkwasser- und Gasanlagen zertifiziert.

 

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Wir installieren Elektroanlagen und Solartechnik.

Ohne Strom geht nichts. Deshalb setzen wir Ihre Wünsche schnell und fachgerecht um. Unsere Spezialisten installieren, prüfen und warten Elektroanlagen aller Art. Für den Einbau von EIB-Installationen für die Gerätesteuerung (Europäischer Installationsbus nach EN 50090) sind wir qualifiziert.

 

Auf der Höhe der Zeit sind wir auch beim Einsatz erneuerbarer Energien. Möchten Sie Solarenergie nutzen? Denken Sie an den Einsatz von Photovoltaik? Wir beraten Sie gern. Und finden die passende Technologie für Ihr Unternehmen.

 

Auf Wunsch statten wir Sie auch mit moderner Kommunikationstechnik aus. Um rundum versorgt zu sein, nutzen Sie gern unser Paketangebot.

Unsere Leistungen im Überblick:

 

Nutzen Sie die Vorteile erneuerbarer Energien.

 

Natürliche Energie umgibt Ihr Haus und lässt sich gewinnbringend nutzen. Solartechnik führt dem Versorgungskreislauf Ihres Gebäudes Wärme zu. Mit einer Photovoltaik-Anlage werden Sie selbst zum Stromproduzenten. Gern zeigen wir Ihnen, wie sich diese Investition langfristig für Sie rentiert.

 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung mit umweltgerechten Wärmepumpen: Licht, Grundwasser oder Erdwärme liefern die Energie für Ihr Heiz-, Kühl- und Warmwassersystem. Effiziente Umwandlung senkt die Verbrauchskosten.

 

Wir sind Servicepartner für die Installation von Wärmepumpen der Ochsner GmbH und der Robur GmbH. Aus hochwertigen Modulen baut unser erfahrenes Team Ihre ganz spezielle Umwelttechnik. Von A bis Z. Zu Ihrem Vorteil.

Oder rufen Sie uns unter 0800/7487100 kostenfrei an

1. Datenschutz auf einen Blick

 

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

 

Datenerfassung auf dieser Website

 
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.

 

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.

 

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.

 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden.

 

Analyse-Tools und Tools von Dritt­anbietern

Beim Besuch dieser Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit sogenannten Analyseprogrammen.

Detaillierte Informationen zu diesen Analyseprogrammen finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung.

 

2. Hosting

 

Externes Hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln.

Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.

Wir setzen folgenden Hoster ein:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

 

Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

 

3. Allgemeine Hinweise und Pflicht­informationen

 

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

HVT Haus-und Versorgungstechnik GmbH
Großbeerenstraße 139
14482 Potsdam

Telefon: +49 (0)331 74 87-0
E-Mail: info@hvt-potsdam.de

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

 

Speicherdauer

Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall dieser Gründe.

 

Datenschutz­beauftragter

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Diesen erreichen Sie unter: dsb@zeitfracht.de

 

Hinweis zur Datenweitergabe in die USA und sonstige Drittstaaten

Wir verwenden unter anderem Tools von Unternehmen mit Sitz in den USA oder sonstigen datenschutzrechtlich nicht sicheren Drittstaaten. Wenn diese Tools aktiv sind, können Ihre personenbezogene Daten in diese Drittstaaten übertragen und dort verarbeitet werden. Wir weisen darauf hin, dass in diesen Ländern kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau garantiert werden kann. Beispielsweise sind US-Unternehmen dazu verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden herauszugeben, ohne dass Sie als Betroffener hiergegen gerichtlich vorgehen könnten. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden (z. B. Geheimdienste) Ihre auf US-Servern befindlichen Daten zu Überwachungszwecken verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen Einfluss.

 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

 

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

 

Beschwerde­recht bei der zuständigen Aufsichts­behörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

 

Recht auf Daten­übertrag­barkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

 

Auskunft, Löschung und Berichtigung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

 

Widerspruch gegen Werbe-E-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

 

4. Datenerfassung auf dieser Website

 

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.

Teilweise können auch Cookies von Drittunternehmen auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite betreten (Third-Party-Cookies). Diese ermöglichen uns oder Ihnen die Nutzung bestimmter Dienstleistungen des Drittunternehmens (z. B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).

Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Websitefunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies dienen dazu, das Nutzerverhalten auszuwerten oder Werbung anzuzeigen.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs (notwendige Cookies) oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (funktionale Cookies, z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z. B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies abgefragt wurde, erfolgt die Speicherung der betreffenden Cookies ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Soweit Cookies von Drittunternehmen oder zu Analysezwecken eingesetzt werden, werden wir Sie hierüber im Rahmen dieser Datenschutzerklärung gesondert informieren und ggf. eine Einwilligung abfragen.

 

Einwilligung mit Usercentrics

Diese Website nutzt die Consent-Technologie von Usercentrics, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät oder zum Einsatz bestimmter Technologien einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter dieser Technologie ist die Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Website: https://usercentrics.com/de/ (im Folgenden „Usercentrics“).

Wenn Sie unsere Website betreten, werden folgende personenbezogene Daten an Usercentrics übertragen:

  • Ihre Einwilligung(en) bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung(en)
  • Ihre IP-Adresse
  • Informationen über Ihren Browser
  • Informationen über Ihr Endgerät
  • Zeitpunkt Ihres Besuchs auf der Website

Des Weiteren speichert Usercentrics ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, das Usercentrics-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Der Einsatz von Usercentrics erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

 

Auftragsverarbeitung

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

 

Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

  • Browsertyp und Browserversion
  • verwendetes Betriebssystem
  • Referrer URL
  • Hostname des zugreifenden Rechners
  • Uhrzeit der Serveranfrage
  • IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

 

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

 

5. Analyse-Tools und Werbung

 

Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden von Google ggf. in einem Profil zusammengefasst, das dem jeweiligen Nutzer bzw. dessen Endgerät zugeordnet ist.

Des Weiteren können wir Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein.

Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Die Nutzung dieses Analyse-Tools erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

IP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

 

Browser Plugin

Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Auftragsverarbeitung

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.

 

Speicherdauer

Bei Google gespeicherte Daten auf Nutzer- und Ereignisebene, die mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User ID) oder Werbe-IDs (z. B. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID) verknüpft sind, werden nach 2 Monaten anonymisiert bzw. gelöscht. Details hierzu ersehen Sie unter folgendem Link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 

6. Plugins und Tools

 

Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse diese Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google WebFonts erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der einheitlichen Darstellung des Schriftbildes auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB (1.2016) –
der HVT Haus- und Versorgungstechnik GmbH,
Großbeerenstraße 139, 14482 Potsdam

 

I. Geltung

1. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 BGB, nachfolgend als
Auftraggeber bezeichnet.

2. Diese AGB liegen sämtlichen Lieferungen, Leistungen und Angeboten der HVT Haus- und
Versorgungstechnik GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt) als Vertragsbestandteil
zugrunde, auch wenn sie nicht ausdrücklich genannt werden. Sie sind auch Vertragsgrundlage
bei sämtlichen zukünftigen gleichartigen Lieferungen, Leistungen und Angeboten an den
Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

3. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden – sofern der Auftragnehmer
nicht ausdrücklich zustimmt – keine Anwendung, auch wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung
im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Auftragnehmer auf ein Schreiben
Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder
auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.
Diese AGB gelten auch dann, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis entgegenstehender
oder von seinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen des Auftraggebers die
Leistungen an den Auftraggeber vorbehaltlos ausführt.

II. Vertragsabschluss

1. Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Mit
Bestellungen oder Aufträgen erklärt der Auftraggeber verbindlich, den Auftrag an den Auftragnehmer erteilen zu wollen. Der Auftragnehmer kann dieses Angebot des Auftraggebers innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch
Übergabe des Werkes an den Auftraggeber erklärt werden.

2. Maßgebliche Rechtsgrundlage für alle von dem Auftragnehmer mit dem Auftraggeber geschlossenen Verträge sind in nachfolgend genannter Reihenfolge und damit bei Widersprüchen
und Lücken auch Rangfolge:

a. die Auftragsbestätigung (darin werden die zu erbringenden Leistungen und der voraussichtliche
Fertigstellungstermin angegeben),
b. das letztgültige Angebot des Auftragnehmers,
c. diese AGB,
d. die VOB/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Bundesanzeiger veröffentlichen
Fassung,
e. das Bestellschreiben des Auftraggebers.

Unberührt bleiben ggf. abweichende individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber.

2. Abweichungen und Ergänzungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt werden. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die
Mitarbeiter des Auftragnehmers nicht berechtigt, von dem Vertrag abweichende mündliche
Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die die telekommunikative Übermittlung,
insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung
übermittelt wird.

3. Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer
besonderen Einstandspflicht gilt nur dann als abgegeben, wenn die Begriffe Garantie oder
Zusicherung ausdrücklich genannt werden.

II. Angebote und Unterlagen

1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen
Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen
und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne
ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich
machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er
hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben
und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines
Vertrages führen.

2. Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber zu beschaffen und dem
Auftragnehmer rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber hat uns hierzu notwendige
Unterlagen unaufgefordert auszuhändigen.

4. Angaben des Auftragnehmers in Vertragsunterlagen zum Gegenstand der Lieferung oder
Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische
Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (zB. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur
annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck
eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale,
sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung.

Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen
oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch
gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen
Zweck nicht beeinträchtigen.

III. Preise

1. Sämtliche Preise gelten ausschließlich bei ungeteilter Bestellung des angebotenen Gewerks
sowie bei ununterbrochener Montage und ggf. anschließender Inbetriebnahme.

2. Soweit eine Preisvereinbarung nicht getroffen wurde, sind die am Tage der Ausführung gültigen
Arbeitslöhne und Materialpreise des Auftragnehmers maßgebend und bindend.

3. Festpreise bedürfen zu ihrer Gültigkeit neben der schriftlichen Annahmeerklärung durch den
Auftragnehmer eine Vereinbarung zur zeitlichen Absprache über Aufnahme und Abschluss
der jeweiligen Arbeiten.

4. Im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die zur Durchführung des Auftrages
notwendig sind oder auf Verlangen des Auftraggebers durchgeführt werden, berechnet der
Auftragnehmer zusätzlich. Dies gilt beispielsweise für Stemm-, Verputz und sonstige Arbeiten.

5. Sämtliche Preise verstehen sich für die gewöhnliche und übliche Arbeitszeit und eine durchgängig
mögliche, ungehinderte Arbeitsleistungen. Für Über-, Nach-, Sonn- und Feiertagsstunden
sowie für Arbeiten unter erschwerten Bedingungen erhebt der Auftragnehmer Zuschläge
auf den Effektivlohn. Andere und weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt.

6. Sofern und soweit sich die Aufnahme, der Fortgang oder der Abschluss der Arbeiten aus
Gründen verzögert, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, ist er berechtigt, die Preise
für Lohn und Material sowie sonstige ihm entstandenen Kosten gemäß der vorstehenden Ziffer
zu erhöhen. Andere und weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt.

7. Sämtliche Preise verstehen sich jeweilig zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungslegung
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Eine Umsatzsteuererhöhung wird im kaufmännischen
Verkehr sofort, im nicht kaufmännischen Verkehr dann an den Auftraggeber weiterberechnet,
wenn die Werkleistung nach dem Ablauf von vier Monaten nach Vertragsabschluss erbracht
wird.

IV. Zahlungsbedingungen, Skonto, Verzug, Aufrechnung

1. Nach Abnahme, auch Teilabnahme, sind Rechnungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart
ist, sofort fällig und zahlbar. Alle Zahlungen sind aufs äußerste zu beschleunigen und
vom Auftraggeber ohne jeden Abzug (Skonto, Rabatt), nach Abnahme spätestens binnen 2
Wochen nach Rechnungserhalt an uns zu leisten. Nach Ablauf der 2-Wochen-Frist befindet
sich der Auftraggeber im Zahlungsverzug, soweit auch die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen
vorliegen. Im Übrigen gilt § 286 Abs. 3 BGB.

2. Tageslohnarbeiten sind sofort nach Rechnungslegung zahlbar.

3. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen; die hierbei anfallenden
Kosten und Spesen gehen zu Lasten des Auftraggebers.

5. Sofern eine Skontovereinbarung getroffen wird, ist das Skonto bei der Zahlung abzugsfähig,
sofern die vertragsgemäß gestellte Rechnung oder Abschlagszahlung innerhalb der hierfür
geltenden Frist vollständig bezahlt wird. Die vereinbarte Skontierungsfrist beginnt mit Eingang
der Rechnung beim Auftraggeber. Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn dem Auftragnehmer
Bargeld innerhalb der Skontierungsfrist zugeht oder wenn die Zahlung innerhalb der
Frist auf dem Konto des Auftragnehmers eingeht.

6. Werden die Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers nicht eingehalten oder werden Umstände
bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers ernsthaft in Frage stellen oder
wird ein Scheck bzw. ein Wechsel nicht eingelöst, so werden sämtliche zu diesem Zeitpunkt
noch offen stehenden Forderungen fällig. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragnehmer
berechtigt, entweder den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Zahlungsfrist
mit Kündigungsandrohung zu kündigen oder die Arbeiten unverzüglich einzustellen sowie alle
bisher erbrachten Leistungen nach Vertragspreisen abzurechnen.

7. Die Aufrechnung des Auftraggebers mit Gegenansprüchen ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Auftraggeber darf ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn seine Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis herrühren oder seine Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt wurden.

V. Versuchte Instandsetzung und Mängelbeseitigung

1. Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung eines bestehenden Objektes beauftragt (Reparaturauftrag) und kann der Fehler nicht behoben oder das Objekt nicht instand gesetzt werden, weil

a. der Auftraggeber schuldhaft den Zugang zum Objekt zum vereinbarten Termin nicht gewährt und/oder

b. der Fehler trotz Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht gefunden
oder nach Rücksprache mit dem Auftraggeber nicht wirtschaftlich sinnvoll beseitigt werden
kann,

ist der Auftraggeber verpflichtet, die entstandenen Aufwendungen des Auftragnehmers zu erstatten, sofern nicht die Undurchführbarkeit der Reparatur in den Verantwortungs- und Risikobereich des Auftragnehmers fällt (z. B. Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden).

2. Der Auftraggeber erstattet dem Auftragnehmer auch Aufwendungen, die diesem infolge einer
unberechtigten Mängelrüge mit Abhilfeverlangen des Auftraggebers entstehen, bspw. wegen
Mängelprüfungen vor Ort.

VI. Ausführung

1. Sind Ausführungsfristen nicht vereinbart, so ist mit den Arbeiten unverzüglich nach Auftragsbestätigung, spätestens jedoch 12 Werktage nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu
beginnen, sofern der Auftraggeber die gemäß II. Ziffer 2 erforderlichen Genehmigungen beigebracht hat, ein ungehinderter Montagebeginn nebst kostenloser Bereitstellung eines Strom-,
Gas-, Wasseranschlusses gewährleistet und eine vereinbarte Sicherheit bzw. eine vereinbarte
Anzahlung beim Auftragnehmer eingegangen ist.

2. Sofern Schneid-, Schweiß-, Auftau- und/oder Lötarbeiten und dergleichen vorgesehen sind, ist
der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten auf etwaige mit den
Arbeiten verbundene, dem Auftraggeber bekannte Gefahren (z.B. Feuergefährlichkeit in Räumen,
Lagerung wertvoller Güter in angrenzenden Räumen, feuergefährdete Bau- und sonstige
Materialien, Gefahr für Leib und Leben von Personen, usw.) unaufgefordert hinzuweisen.

3. Wünscht der Auftraggeber während der Ausführung Änderungen an den vereinbarten Leistungen,
sind diese so deutlich zu machen, dass sie sofort erkennbar sind (bspw. durch
Einwolkungen/deutliche Kenntlichmachung in modifizierten Ausführungsplänen). Wünscht der
Auftraggeber Änderungen oder zusätzliche Leistungen, übergibt er hierfür erforderliche Ausführungsunterlagen rechtzeitig dem Auftragnehmer.

4. Verzögern sich Aufnahme, Fortführung oder Abschluss der Arbeiten aus vom Auftraggeber zu
vertretenden Gründen und schafft er auf Verlangen des Auftragnehmers nicht unverzüglich
Abhilfe, ist der Auftraggeber verpflichtet, daraus resultierende Änderungen des Preises des
Auftragnehmers analog § 2 Abs. 5 VOB/B zu vergüten. Der Auftragnehmer ist auch berechtigt,
dem Auftraggeber im Falle der vorgenannten Verzögerungen (VI. 4. Satz 1) eine angemessene
Frist mit Kündigungsandrohung für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs zu setzen. Für den
Fall der Kündigung des Vertrages stehen dem Auftragnehmer neben dem bis dahin entstandenen
Werklohn auch die Mehraufwendungen für das erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung
und Erhaltung des geschuldeten Vertragsgegenstandes zu. Dem Auftraggeber
steht es frei, den Nachweis zu erbringen, dass dem Auftragnehmer ein geringerer oder insoweit
kein Schaden entstanden ist.

5. Der Auftraggeber hat die Überwachung der Arbeiten einer bestimmten Person zu übertragen.
Die benannte Person ist vor Ort Vertreter des Auftraggebers und berechtigt, bis zu einem
Wert von 10% der Netto-Auftragssumme Vertragsänderungen, Zusatzleistungen und Stundenlohnarbeiten zu beauftragen.

VII. Abnahme und Gefahrenübergang

1. Der Auftraggeber nimmt die Werkleistung des Auftragnehmers unverzüglich nach Fertigstellung
ab. Die Leistung ist auch abnahmereif, wenn noch unwesentliche Mängel vorhanden
oder unwesentliche Restarbeiten (z.B. die endgültige Einregulierung) auszuführen sind.

2. Die Leistung des Auftragnehmers gilt auch ohne ausdrückliche Erklärung des Auftraggebers
als abgenommen, wenn

• die Leistung ohne wesentliche Mängel und/oder Restleistungen fertiggestellt ist und

• der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die hier geregelte Abnahmefiktion
mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat und

• seit der Fertigstellung zwölf Werktage vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung
der Leistung begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat, ausgenommen
es handelt sich um eine vereinbarte Inbetriebnahme zu Testzwecken mit anschließender
Außerbetriebnahme) und in diesem Fall seit Fertigstellung sechs Werktage
vergangen sind und

• der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund unterlassen
hat, als wegen eines dem Auftragnehmer angezeigten Mangels, der die Nutzung
der Leistung unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt.

3. Vorstehendes (VI. 1 und 2) gilt analog für in sich abgeschlossenen Teilleistungen.

4. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr grds. bis zur Abnahme der Werkleistung. Gerät der Auftraggeber jedoch mit der Abnahme der Leistung des Auftragnehmers in Verzug, so geht die
Gefahr im Verzugszeitpunkt auf ihn über. Ein Gefahrübergang liegt auch vor, wenn die Montage
aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und der Auftragnehmer
die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut des Auftraggebers
übergeben haben.

5. Wird die Anlage vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder andere, von dem Auftragnehmer
nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Bezahlung der bisher ausgeführten Arbeiten.

VIII. Mängelrechte

1. Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren in einem Jahr ab Abnahme der Werkleistung.
Diese Verkürzung gilt nicht, soweit die Haftung gesetzlich vorgeschrieben ist, z.B.

– bei arglistigem Verschweigen eines Mangels,

– bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie,

– bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger, – nicht jedoch fahrlässiger – Pflichtverletzung

durch den Auftragnehmer, seinen gesetzlichen Vertreter oder seinen Erfüllungsgehilfen,

– bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auch im Falle von fahrlässiger
Pflichtverletzung.

2. Es wird keine Haftung für Schäden wegen folgender Gründe übernommen: Ungeeignete oder
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Auftraggeber oder Dritte, natürliche
Abnutzung, fehlerhafte Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten,
Austausch von Werkstoffen, chemische, elektronische oder elektrische Einflüsse (sofern
sie nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind), unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung
an vom Auftragnehmer ausgeführten Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens
des Auftraggebers oder Dritter.

3. Die Sachmängelhaftung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Auftragnehmers
dessen Leistungen ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die
durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

4. Durch bloße schriftliche Mängelrüge wird der Lauf der Verjährungsfrist nicht unterbrochen.

IX. Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

1. Die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung,
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit
es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses IX. eingeschränkt.

2. Der Auftragnehmer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen
Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur
rechtzeitigen Lieferung und Montage des Liefergegenstands, dessen Freiheit von Mängeln,
die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen,
sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße
Verwendung der Leistung ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von
Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden
bezwecken.

3. Soweit der Auftragnehmer gemäß IX Ziff. 2. dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist
diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Auftragnehmer bei Vertragsschluss als mögliche
Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher
Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge
von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche
Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu
erwarten sind.

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Auftragnehmers für
Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von
EUR 50.000 je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um
eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
des Auftragnehmers.

6. Soweit der Auftragnehmer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unter Ausschluss jeglicher Haftung.

7. Die Einschränkungen dieses IX. gelten nicht für die Haftung des Auftragnehmers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

X. Eigentumsvorbehalt

1. Wir, die HVT Haus- und Versorgungstechnik GmbH, behalten uns das Eigentum und das Verfügungsrecht an den gelieferten Gegenständen (z.B. technische Geräte, Armaturen, Fliesen) bis zum vollständigen Ausgleich unserer Forderungen aus dem zugrunde liegenden Vertrag vor. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Gegenstand bei Einfügung nicht wesentlicher Bestandteil des Gebäudes oder des Grundstücks wird.

2. Soweit die Gegenstände wesentliche Bestandteile eines Gebäudes oder des Grundstückes des Auftraggebers geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte, uns die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und uns das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Beeinträchtigt der Auftraggeber diese Rechte, ist er uns zum Schadensersatz verpflichtet. Die Kosten der Demontage und sonstige Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

3. Werden die von uns gelieferten Gegenstände mit einem anderen Gegenstand fest verbunden, überträgt der Auftraggeber, falls hierdurch Forderungen oder Miteigentum entstehen, bereits hiermit seine Forderungen oder sein Miteigentum an dem neuen Gegenstand an uns. Wir nehmen die Abtretung an und werden die somit an uns abgetretenen Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen aus obiger Ziff. 1 um mehr als 30 % übersteigt.

4. Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Gegenstände wird der Auftraggeber auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.

XI. Gerichtsstand, salvatorische Klausel

1. Gerichtsstand ist Potsdam.

2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam
sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die nichtige oder unwirksame
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten in zulässiger
Weise am nächsten kommt.

3. Soweit der Vertrag Regelungslücken enthält, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen
rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB vereinbart hätten, wenn
sie die Regelungslücke gekannt hätten. Dies gilt analog, wenn eine Regelung infolge geänderter
Verhältnisse sinnlos geworden oder als überholt anzusehen oder undurchführbar geworden
ist.

Hinweis:
Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Auftragnehmer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.

 

 

AGB (Höhere Gewalt)

Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB (1.2016) –
der HVT Haus- und Versorgungstechnik GmbH,
Großbeerenstraße 139, 14482 Potsdam

 

 

  1. Keine der Vertragsparteien hat dafür einzustehen, dass sie infolge höherer Gewalt oder sonstiger außerhalb der Kontrolle der Vertragspartei liegender Ereignisse an der Vertragserfüllung gehindert ist.

  2. „Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Umstandes, welches eine Partei daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit diese Partei nachweist: (a) dass ein solches Hindernis außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegt; und (b) dass es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernünftigerweise nicht vorhersehbar war; und (c) dass die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen Partei nicht vernünftigerweise hätten vermieden oder überwunden werden können.

  3. Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei folgenden Ereignissen, die eine Partei betreffen, vermutet, dass sie die Bedingungen (a) und (b) nach Absatz 2 dieser Klausel erfüllen; (i) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, Invasion, Handlungen ausländischer Feinde, umfassende militärische Mobilisierung; (ii) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder an sich gerissene Macht, Aufstand, terroristische Handlungen, Sabotage oder Piraterie; (iii) Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen;, (iv) rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlung, Befolgung von Gesetzen oder Verstaatlichung; (v) Pest, Pandemie, Epidemie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis; (vi) Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Transportmitteln, Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie; (vii) allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäuden.

    Es wird ausdrücklich klargestellt, dass sämtliche in Zusammenhang mit der aktuellen Corona Pandemie stehenden Beeinträchtigungen der vertragsgegenständlichen Leistungen, wie insbesondere behördlich angeordnete Maßnahmen oder Lieferschwierigkeiten und/oder Lieferschwierigkeiten bei Vorlieferanten höhere Gewalt im Sinn dieser Klausel darstellen.

  4. Eine Partei, die sich mit Erfolg auf diese Klausel beruft, ist von ihrer Pflicht zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen und von jeder Schadenersatzpflicht oder von jedem anderen vertraglichen Rechtsbehelf bei Vertragsbruch befreit, und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem das Hindernis die Unfähigkeit zur Leistung verursacht, vorausgesetzt, dass dies unverzüglich mitgeteilt wird. Erfolgt die Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Mitteilung bei der anderen Partei eingeht. Ist die Wirkung des geltend gemachten Hindernisses oder Ereignisses vorübergehend, so gelten die vorstehenden Folgen nur so lange, wie das geltend gemacht e Hindernis die Leistung der betroffenen Partei behindert. Hat die Dauer des geltend gemachten Hindernisses zur Folge, dass den Vertragsparteien das, was sie nach dem Vertrag billigerweise erwarten durften, wesentlich entzogen wird, so hat jede Partei das Recht, den Vertrag durch Mitteilung an die andere Partei innerhalb einer angemessenen Frist zu kündigen. Sofern nicht anders vereinbart, vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass der Vertrag von jeder Partei gekündigt werden kann, wenn die Dauer des Hindernisses 120 Tage überschreitet.

 

Download PDF

 

„Conde“

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: Juni 21 bis Juni 22

Auftragsvolumen: 

Bauherr: 

Leistungen: 

Mühlenstrasse

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 10/2011 bis 07/2012
Bauherr: Project Immobilen AG Nürnberg

Leistungen: Komplette Erschließung des Gebäudes mit Fernwärme und Solarthermie, Installation individueller Sanitäranlagen, Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung im KFW 70 Standard

Angaben gemäß § 5 TMG

 

HVT Haus-und Versorgungstechnik GmbH
Großbeerenstraße 139
14482 Potsdam

Handelsregister: HRB 1882
Registergericht: AG Potsdam

Vertreten durch:
Geschäftsführer: Axel Malz, Heiko Freese

 

Kontakt

Telefon: +49 (0)331 74 87-0
Telefax: +49 (0)331 74 87-200
E-Mail: info@hvt-potsdam.de

 

Umsatzsteuer-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 138 403 568

 

Angaben zur Berufs­haftpflicht­versicherung

Name und Sitz des Versicherers:
Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
AXA Versicherung AG
Bereich Firmenkunden Nord
Postanschrift: 51171 Köln

Geltungsraum der Versicherung:
weltweit

 

EU-Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

 

Verbraucher­streit­beilegung/Universal­schlichtungs­stelle

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Potsdamer Str. 91

„Neue West“: Sanierung und Teilaufstockung eines Denkmalensembles

Ort: 10785 Berlin, Potsdamer Straße 91
Ausführungszeit: 01/2015 bis 03/2016
Auftragsvolumen: 850.000,00 €
Leistungen: Umbau von 6 Häusern zu Büro- und Gastronomie/Gewerbeeinheiten, Heizungsinstallation/Röhrenheizkörper und Teilbereiche Fußbodenheizung, Sichtinstallation Heizung mit Stahlrohrleitung geschweißt, Sanitärinstallation Teeküchen und WC-Bereiche für Büro- und Gastronomiebedarf, Lüftungsinstallation für WC- und Gastronomiebereich

Ackerstraße

Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses

Ort: 10115 Berlin, Ackerstraße 28
Ausführungszeit: 06/2015 bis 02/2016
Auftragsvolumen: 900.000,00 €
Leistungen: 9 WE mit Fußbodenheizung, Deckenkühlung Master und Gäste-Bad, 3 Gewerbeeinheiten mit Fußbodenheizung und Deckenkühlung, Heizung und Kühlung durch Wärmepumpe 70 KW, 1900 m² Fußbodenheizung, 1500 m² Wand- und Fußbodenheizung

Humboldt-Quartier

Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 18 WE und gemeinsamer Tiefgarage

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 08/2014 bis 08/2015
Auftragsvolumen: 2.100.000,00 €
Leistungen: Kälteanlage für Büro- und Serverkühlung Carrier 289 KW, 3 Lüftungszentralen mit Lüftungsgeräten ALKO, 2000 m² Bürofläche mit Deckenkühlung und Komfortlüftung, 18 WE mit je 2 Sanitäreinheiten und Fußbodenheizung, 2 Gastronomie-Gewerbeeinheiten im EG mit Lüftungszentralen im Kellergeschoss, 3 weitere Gewerbeeinheiten im EG, RDA-Anlage für Rettungstreppenhaus, Gaslöschanlage für Serverraum

Spittelmarkt

Wohnen am Spittelmarkt, Neubau von 74 Eigentumswohnungen mit je 2 Sanitäreinheiten

Ort: Berlin, Seydelstraße 24-26, Elisabeth-Mara-Straße 5-11
Ausführungszeit: 10/2013 bis 12/2014
Auftragsvolumen: 1.600.000,00 €

Leistungen: 7500 m² Fußbodenheizung, 7500 m² Estrich, 3 Fernwärmestationen mit Trinkwarmwasserbereitung je 1000 l

Heinrich-von-Kleist-Strasse

Neubau Mietwohnungen: 91 Wohneinheiten (davon 23 behindertengerecht) und vier Reihenhäuser mit 12 Haushälften

 

Ort: 14482 Potsdam, Heinrich-von-Kleist-Straße/Dieselstraße

Soho House

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 07/2010 bis 08/2011
Bauherr: SOHO House Berlin

Leistungen: Planung und Ausführung hochwertiger Sanitäranlagen amerikanischer Hersteller, Individuelle Gestaltung einzelner Suiten, Verwendung antiker Badkeramik

Krumme Strasse

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 05/2011 bis 03/2012
Bauherr: Project Immobilien AG Nürnberg

Leistungen:

Komplette Erschließung des Gebäudes mit Fernwärme und Solarthermie, Installation individueller Sanitäranlagen, Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung im KFW 70 Standard

Neue Grünstrasse

Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Eigentumswohnungen

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 07/2010 bis 08/2011
Bauherr: Kondor Wessel Wohnen Berlin GmbH

Leistungen: Komplette Erschließung des Gebäudes mit Fernwärme und Solarthermie, Installation individueller Sanitäranlagen, Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung im KFW 70 Standard

Wasserwerk Wassmannsdorf

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 07/2009 bis 08/2011
Bauherr: Berliner Wasserbetriebe

Leistungen: Planung und Installation einer Heizungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Planung und Ausführung einer Lüftungsanlage zur Absaugung von Fäkaldämpfen, Installation einer großdimensionierten Rohrbegleitheizung

KITA Neubau in Beelitz

KITA Neubau in Beelitz

 

Ort: Beelitz
Ausführungszeit: 01/2022 bis 08/2022
Auftragsvolumen: 190.000,00 €

Bauherr: 

Leistungen: 

Persiusspeicher

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 03/2011 bis 11/2012
Bauherr: Prinz von Preussen Immobilien GmbH

Leistungen: Komplette Erschließung des Gebäudes mit Fernwärme und Solarthermie, Einbau hochwertiger Badezimmer

Schönhauser Strasse

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 03/2012 bis 03/2013
Bauherr: Primus Immobilien AG

Leistungen: Komplette Erschließung des Gebäudes mit Fernwärme und Solarthermie, Installation hochwertiger Sanitäranlagen für den Eigentumswohnungsbau

Ministerium der Finanzen

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 07/2010 bis 07/2011
Bauherr: Land Brandenburg

Leistungen: Komplette elektrische Erschließung des gesamten Gebäudekomplexes, Installation einer BUS Steuerung

Gastronomie Goya

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 11/2010 bis 08/2011
Bauherr: Goya Berlin

Leistungen: Planung und Ausführung einer Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung, sowie Planung und Ausführung der dazugehörigen MSR Technik

Schönhauser Allee

 

Ort: Berlin
Ausführungszeit: 06/2012 – 03/2013
Bauherr: Primus Immobilien AG

Leistungen: Komplette Heizungs- und Sanitärinstallation von 56 Wohneinheiten mit Solarthermischer Warmwasserbereitung

Boardinghäuser

Neubau eines luxoriösen Boardinghauses

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 
Auftragsvolumen: 

Bauherr:

Leistungen: 

August-Bebel-Strasse

Neubau eines Bürogebäudes

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 
Auftragsvolumen: 

Bauherr:

Leistungen: 

Kita Sophie-Alberti-Strasse

Neubau einer Kita in Potsdam

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 
Auftragsvolumen: 

Bauherr:

Leistungen: 

Kita Stahnsdorfer Strasse

Neubau einer Kita in Potsdam

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 
Auftragsvolumen: 

Bauherr:

Leistungen: 

Bürogebäude Marlene-Dietrich-Allee

Neubau eines Bürogebäudes in Potsdam

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 
Auftragsvolumen: 

Bauherr:

Leistungen: 

Sophie-Alberti-Strasse

Neubau eines Bürogebäudes in Potsdam

 

Ort: Potsdam
Ausführungszeit: 
Auftragsvolumen: 

Bauherr:

Leistungen: 

Turnhalle

Energetische Sanierung einer Turnhalle vom Typ KT 60

Ort: 14913 Jüterbog, Geschwister-Scholl-Straße 10A
Ausführungszeit: 06/2015 bis 02/2016
Auftragsvolumen: 250.000,00 €

Leistungen: Heizung Sporthalle 2 x 22 M Deckenstrahlplatten, Sozialtrakt 250 m² Fußbodenheizung, Sanitärinstallation Wasch- und Duschräume, Lüftungsinstallation für Sporthalle und Sozialgebäude